Дилерский договор

 СКАЧАТЬ

 Дилерский договор № _______

г. Санкт-Петербург                                                                                          «___»________________20___г.

 

                ООО "СПЕЦКРАСКИ" именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора Рощенковой Камалини Алексеевны, действующего на основании  Устава  с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Дилер» в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в  дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

  1. Предмет договора.

1.1.  Поставщик продает по Дилерским ценам, а Дилер покупает изделия, товары и услуги Поставщика, именуемые в дальнейшем «Товар» с целью перепродажи и дальнейшего сопровождением.

1.2.  Дилер является самостоятельной коммерческой организацией и имеет право продавать Товары других производителей.

1.3.  Территорией деятельности Дилера устанавливается вся территория города____________________ и области.

1.4.  Право получения Дилерских цен имеет только компания Дилера, заключившая данный Договор.

1.5.  Настоящий договор распространяется на все без исключения изделия и услуги, производимые в настоящее время Поставщиком. Изделия и услуги, которые будут включены в сбытовую программу после заключения настоящего договора, также попадают под его действие, причем поставщик оставляет за собой право исключать из сферы применения договора определенные изделия и услуги в связи с производственной или коммерческой необходимостью.

1.6.  Настоящий Договор является неисключительным, и Поставщик оставляет за собой право назначать других Дилеров Товаров на территории основной деятельности Дилера и за ее пределами.

2.  Права и обязанности Дилера.

1.1.     Права Дилера.

1.1.1.  Дилер покупает и продает Товар от своего имени и за свой счет. Он действует как самостоятельный коммерсант по отношению к Поставщику и своему Покупателю (клиенту).

1.1.2.  Дилер имеет право требовать поставки качественного товара в соответствии с оплаченным заказом, подтвержденным Поставщиком.

1.2.     Дилер обязан:

1.2.1.  Обеспечить ежеквартальный минимальный объем закупок на сумму не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей для получения Дилерской цены. Скидка дилерской цены составляет от 10 до 40%. Дилерские цены указаны в Приложении №1 к данному договору.

1.2.2.  Произвести первую закупку на любую сумму, но не менее чем на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.2.3.  Осуществлять активную маркетинговую политику на всей предусмотренной договором территории и на все товары по договору.

1.2.4.  Обеспечить рекламу товара в соответствии с предоставленными образцами и материалами. Образцы изделий, выкупаются Дилером у Поставщика после заключения Договора по первой Дилерской цене. Образцы являются собственностью Дилера и не подлежат возврату в случае прекращения действия договора.

1.2.5.  Уважать и защищать законные права Поставщика, возникающие в связи с настоящим договором, в частности, сохранять коммерческие тайны, которые могут стать, известны Дилеру в связи с выполнением данного Договора. К коммерческой тайне относится любая информация, которая:

  • при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческие тайны поставщика;
  • не является общедоступной;
  • представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.

1.2.6.  Своевременно и в полном объеме выполнять п. 5 настоящего Договора.

1.2.7.  В 5-дневный срок с даты получения извещения Поставщика о введении новых цен уведомлять Поставщика о согласовании цен или отказе в согласовании.

1.2.8.  В случае отказа от согласования новых цен в 5-дневный срок, действие договора прекращается, и Дилер не вправе требовать его исполнения в дальнейшем, за исключением поставки товара, оплаченного Дилером до получения уведомления о введении новых цен.

1.2.9.  Предоставлять Поставщику заказ, подписанный уполномоченным лицом Дилера, оформленный по приложенной к договору форме (Приложение№2), являющееся неотъемлемой его частью, предварительно согласовав с Поставщиком ассортимент, размеры, количество, цену изделия и услуг.

1.2.10.     Если дилер предоставляет своему Покупателю информацию о технических параметрах изделия, то он несет полную ответственность за указанные в оформленном заказе размеры, комплектацию, аксессуары, цветовую гамму и т.д..

1.2.11.     При досрочном прекращении данного Договора по инициативе любой из сторон произвести окончательный расчет с Поставщиком в течение 5 банковских дней.

1.2.12.     Информировать потребителя об эксплуатационных характеристиках Товара нормируемых соответствующими ГОСТами и техническими условиями.

3.  Права и обязанности Поставщика.

3.1.  Права Поставщика

3.1.1.  Поставщик оставляет за собой право исключить из сферы применения договора определенный Товар в связи с производственной или коммерческой необходимостью.

3.1.2.  Поставщик оставляет за собой право изменять стоимость Товара.

3.2.  Обязанности Поставщика.

3.2.1.  Обеспечить поставку изделий и услуг Дилеру по согласованным объемам, номенклатуре и условиям поставки в пределах сумм, указанных в Спецификациях и счетах.

3.2.2.  Предоставлять Дилеру информацию о планируемых объемах производства по заказам Дилера и возможности поставки товара в регион.

3.2.3.  Уведомлять Дилера об изменениях в составе изделий или его цены в течение 2-х дней с момента принятия соответствующего решения.

3.2.4.  Предоставить Дилеру рекламную информацию об изделиях, Поставщике, при необходимости - выставочный набор рекламных образцов товара, а также консультировать Дилера о формах организаций сбытовой политики для данных изделий. Условия предоставления рекламных образцов  новых Товаров определяются отдельно.

3.2.5.  Обеспечивать качество поставляемого Товара в соответствии с ГОСТами и ТУ.

3.2.6.  Не разглашать в процессе своей деятельности коммерческих секретов Дилера.

3.2.7.  Назначить ответственное лицо, с которым Дилер решает все вопросы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

3.2.8.  Обучить персонал Дилера базовым знаниям о Товаре, в рабочем порядке без организации специальных обучающих программ .

3.2.9.  Предоставить копии сертификатов на Товар. При досрочном прекращении данного Договора по инициативе любой из сторон полностью рассчитаться с Дилером после исполнения Дилером требований п. 3.2.3. настоящего Договора.

4.   Условия и сроки поставки.

4.1.  Товар поставляется в адрес Дилера в количестве, сроки и на условиях, дополнительно согласованных с Поставщиком.

4.2.  Датой поставки Товара считается дата предоставления изделия в распоряжение Дилера или его заказчика.

4.3.  Передача Товара производится только при условии его полной оплаты Дилером ( изменение данного пункта оформляется дополнительным соглашением).

4.4.  Поставщик высылает Дилеру счет с указанием сроков поставки и ценой в течение суток с момента поступления бланка-заказа.

4.5.  В случае осуществления доставки силами Дилера, последний обязан вывезти Товар со склада Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке. Дальнейшее хранение Товара на складе Поставщика осуществляется за дополнительную плату (0,5 % от суммы заказа в сутки).

4.6.  Сроки поставки и установки изменяются Поставщиком при возникновении следующих случаев: перенос сроков поставки и установки Дилером, нарушение Дилером п. 5 настоящего Договора.

5.      Порядок сдачи-приемки Товара.

5.1.  Товар выдается Дилеру со склада Поставщика или по месту доставки по накладной при предъявлении доверенности на получение, и Дилер проверяет соответствие Товара спецификации.

5.2.  При отсутствии замечаний к Товару, Дилер подписывает накладную.

5.3.  Принятый Дилером Товар должен быть осмотрен в месте его передачи в срок не более 2 дней. В этот же срок Дилер обязан проверить и качество принятого Товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить ответственного за работу с Дилером. Претензии, выставленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

5.4.  В случае согласия с претензиями Дилера, Поставщик в течение 10 календарных дней обязан устранить отмеченные недостатки.

5.5.  В случае не согласия с претензиями Дилера, Поставщик в течение 5 рабочих дней должен направить в адрес Дилера мотивированный отказ в письменной форме.

6.   Условия расчета.

6.1.  Оплата за изделия, поставляемые по настоящему Договору, должна быть произведена Дилером в рублях в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика, а также, по согласованию с Поставщиком, в любой форме, не запрещенной законодательством РФ.

6.2.  Оплата производится на основании счетов, действительных к оплате в течение 3-х банковских дней с момента выставления. По прошествии 3-х банковских дней счет аннулируется.

6.3.  Дилер осуществляет банковский перевод на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре в разделе "Юридические адреса сторон" - "Банк Поставщика" или по другим реквизитам по письменному уведомлению Поставщика, или в выставленном счете от Поставщика.

6.4.  При расчете денежными средствами, обязанность Дилера по оплате товара считается исполненной с момента зачисления полной суммы денежных средств по заказу на расчетный счет, указанный Поставщиком.

6.5.  Оплата участия в совместных рекламных акциях оговаривается отдельно.

6.6.  Дилер приобретает продукцию у Поставщика по Дилерским ценам. Цены указаны в (Приложении 1).

7.    Переход права собственности.

7.1.  Переход права собственности на Товар происходит в момент передачи его Дилеру, по Накладной при условии поступления 100 % денежных средств от суммы заказа до момента передачи. Если оплата произошла после передачи Товара по Накладной, то право собственности переходит в момент поступления последнего платежа по заказу на расчетный счет Поставщика.

8.    Ответственность сторон.

8.1.  Поставщик не несет ответственности по качеству товара, если ухудшение качества вызвано нарушениями условий хранения, неправильным монтажом изделий со стороны Дилера. Расходы на проведение экспертизы в случае нарушения условий хранения и пользования изделий относятся на счет Дилера.

8.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.  Поставщик не несет ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами.

8.4.  В случае нарушения Дилером п.п. 2.2, п.6 Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с обязательным уведомлением Дилера за 1 (один) месяц.

8.5.  Дилер может в любое время расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив об этом Поставщика в письменной форме за один месяц до предполагаемой даты прекращения договора.

8.6.  Поставщик гарантирует соответствие Товара техническим условиям в течение одного года со дня подписания накладной или Акта сдачи-приемки работ при условии установки Товара Поставщиком.

8.7.  В случае обнаружения в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока дефектов, возникших по вине Поставщика, последний проводит необходимые гарантийные ремонтные работы. Гарантийный срок составляет один год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ или накладной.

8.8.  Готовый Товар соответствуют ТУ и ГОСТам на данную продукцию.

8.9.  Гарантия не распространяется на обмер, доставку и монтаж, если они не были произведены Поставщиком. Гарантия не распространяется в случае нарушения инструкции по эксплуатации. Гарантия так же не распространяется на комплектующие, предоставленные заказчиком Дилера.

8.10.  В случае нарушения п.6. в части сроков погашения задолженности Дилер выплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы заказа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы заказа.

8.11.  В случае нарушения сроков изготовления, доставки, монтажа более чем на 15 рабочих дней, Поставщик выплачивает Дилеру 0,1 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы заказа.

9.    Форс-мажор.

9.1.  В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обстоятельств по настоящему Договору, а именно: война, военные действия любого характера, блокада, запреты на экспорт или импорт, или любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля обеих сторон, время выполнения обязательств, оговоренное в этом Договоре, должно быть увеличено на срок, равный периоду, в течение которого эти обстоятельства имели место.

9.2.  Если указанные в п. 9.1 непредвиденные обстоятельства продолжаются более шести месяцев, то каждая сторона имеет право прекратить любое дальнейшее выполнение своих обязательств по данному Договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации за понесенные убытки.

9.3.  Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору, должна немедленно сообщить другой стороне о сроке начала и окончания обстоятельств, не позволяющих выполнить обязательства по Договору.

10.   Дополнительные условия

10.1.  В случае возникновения споров и разногласий, стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело рассматривается с обязательным соблюдением претензионного порядка в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

10.2.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.3.  Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

10.4.  В случае изменения юридического адреса или банковских счетов, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 5 дней.

10.5.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.

10.6.  Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению сторон. Письменной предложение о расторжении Договора одной из сторон должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее, чем за 1 месяц до предположительного расторжения договора.

10.7.  Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае существенных нарушений одной из сторон условий настоящего Договора.

10.8.  После прекращения действия Договора стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций совершенных до истечения срока Договора или его расторжения, в частности по урегулированию расчетов за проданные Товары и рекламациям.

10.9.  Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами и до «___» _______ 20__ года.

10.10.  По истечении срока действия договора, его действие может быть продлено по обоюдному соглашению сторон, являющимся приложением к данному договору.

11.       Юридические адреса сторон.

ПОСТАВЩИК:

ООО «СПЕЦКРАСКИ»

Юридический адрес: Россия, 192019 г. С-Петербург, ул. Профессора Качалова д. 8

Почтовый адрес: Россия, 192019 г. С-Петербург, ул. Профессора Качалова д. 8

Реквизиты:

ИНН: 7811619080,  КПП: 781101001 

р/сч 40702 810 9322 2000 0731

 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"

АО "АЛЬФА-БАНК"

к/сч  30101810600000000786

БИК:  044030786

ОКПО: 96726768

ОГРН: 1167847334643

Тел/факс: (812) 313-25-20; 8 (999) 022-53-50

Skype: vesta-mir

E-mail: 3132520@mail.ru

Страницы в интернет: vesta-mir.ru; vestamir.ru

 

Генеральный директор

 

____________________/Рощенкова К.А./

 

ДИЛЕР:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

 

 

______________/_______________________/